摘要
在我们国家如此重视工程质量的今天，对承包人工程合理工期的保障显得十分重要。同时，工程项目管理，离不开对工期的管理和控制。对工期的认识，有利于相关管理工作的展开，特别是有利于工期索赔工作的顺利开展。
为研究工期及相关问题，笔者收集、整理了杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）近三年的215个与工程有关的案例。通过筛选，笔者对其中与工期有关的29个案例进行了系统研读，并作为本文研究的案例样本。本文主要包括以下内容：
首先，对前人有关工期及相关问题的研究进行概述和评析。
其次，在前人研究的基础上，结合杭州中院的案例，对工期进行了概述，阐述了工期的内涵、在工程管理中的重要地位，以及“三控”间的关系。
再次，围绕工期的确定及相关问题展开讨论，主要探讨了合理工期、实际开工日期与实际竣工日期的确定、无效合同的合同工期等问题。并对杭州中院在相关问题上的裁判观点进行了系统地归纳和总结，同时提出了11条建议。
最后，围绕工期延误与工期顺延展开讨论，对相关概念进行了阐释，对工期顺延的情形进行了类型化的分析，对案例库中案例所涉的工期顺延的情形进行了数据分析，并对杭州中院在工期顺延问题上的裁判观点进行了归纳和总结，同时提出了4条建议。
关键词 工期概念；工期确定；工期延误；工期顺延；实证分析
目录
摘要I
第1章 绪论1
1.1选题的背景及意义1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意义1
1.2国内外研究现状2
1.2.1国外研究现状2
1.2.2国内研究现状2
1.3工程相关案例的来源及数据说明3
第2章 工期概述3
2.1 工期的内涵3
2.1.1 工期的概念3
2.1.2 工期相关概念辨析3
2.2 工期在工程管理中的重要地位——兼论“三控”关系3
2.2.1 工期的重要性3
2.2.2 承包人的“三控”关系3
第3章 工期的确定及其实证分析3
3.1 合理工期3
3.1.1 问题的提出3
3.1.2 分析问题3
3.1.3 实证分析3
3.1.4 启示3
3.2 实际开工日期与实际竣工日期3
3.2.1 问题的提出3
3.2.2 分析问题3
3.2.3 实证分析3
3.2.4 启示3
3.3 无效合同的合同工期问题3
3.3.1 问题的提出3
3.3.2 分析问题3
3.3.3 实证分析3
3.3.4 启示3
第4章 工期延误与工期顺延3
4.1 概述3
4.2 工期顺延的情形3
4.2.1 法定情形3
4.2.2 约定情形3
4.2.3 国际惯例3
4.3 实证分析3
4.4 启示3
第5章 结论与展望3
5.1 结论3
5.2 展望3
参考文献3
致谢3
