某体育中心工程项目施工索赔管理研究

索赔是项目管理过程中的一个重要内容，是我国与国际惯例接轨出现的新问题。如何完善我国施工索赔是建筑企业的重要课题。建筑工程施工中，索赔工作将贯穿于全过程。引起索赔的原因是多种多样的，施工工期变化、工程变更、合同缺陷、违约等等都将引起索赔。索赔是一项涉及面广、学问深的技巧，索赔的成功与否，不但要求弄清索赔的含义、熟悉索赔费用的组成，而且要善于把握索赔机会，熟练掌握索赔策略、谈判技巧是关键。索赔随着建筑市场的规范和发展，它在项目管理中的地位也会越来越重要。

关键词　索赔、索赔费用、索赔机会、索赔技巧

目录

第1章 国内外研究现状3

1.1 国外研究现状3

1.2 国内研究现状3

第2章 索赔的分类以及相关处理方法4

2.1 业主与承包商施工索赔的区别4

2.2 工期延误、工程变更和加速施工引起索赔的处理方法4

2.2.1 工期延误4

2.2.2 工程变更4

2.2.3 加速施工4

2.3 施工索赔产生的原因及处理原则4

2.3.1 索赔产生的原因4

2.3.2 施工索赔的处理原则4

第3章 国内建设工程索赔存在的主要问题及分析6

3.1 国内对索赔存在的主要问题6

3.1.1 国内建设单位对索赔的误区6

3.1.2 索赔的法律依据6

3.1.3 索赔时效的效力6

3.1.4 索赔时效的起算6

3.2 对于索赔时出现的问题进行处理6

3.2.1 调解6

3.2.2 仲裁机构裁决6

3.2.3 法院诉讼判决7

第4章 案例分析8

4.1 案例综述8

4.1.1 工程概况8

4.1.2 工期索赔8

4.1.3 费用索赔9

4.2 索赔结果18

4.3 案例分析18

第5章 结论19

5.1 主要结论19

5.1.1 施工索赔的分类19

5.1.2 施工索赔产生的原因及处理原则19

5.1.3 施工索赔的处理程序及解决办法19

5.1.4 索赔所依据的法律依据19

5.2 展望19

参考文献21